logo Camera
SILOS
Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

 Formato pdf  

CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA
Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti
Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - Tratto Terni (Loc. San Carlo)-Confine regionale

SCHEDA N. 75
Costo
Quadro finanziario
CUP
  • F71B01000160001
Sistema infrastrutturale

Strade e autostrade
Localizzazione
9° Allegato Settembre 2011: Si
Soggetto titolare

ANAS Spa
Stato di attuazione

Contratto rescisso
Ultimazione lavori


Descrizione

Il tratto umbro della nuova Terni-Rieti, interamente nel territorio del Comune di Terni, si innesta alla strada statale 675 “Umbro Laziale” con lo svincolo “Terni Est” e prosegue verso Rieti in variante all’attuale strada statale 79 “Ternana”, sulla quale si attesta in prossimità del confine regionale con il Lazio. Il tracciato, di lunghezza pari a circa 11 chilometri, comprende: 3 viadotti; 3 gallerie (per una lunghezza complessiva di circa 7 km); 1 galleria artificiale; 1 ponte metallico di 40 metri; un ponte ad arco in acciaio di lunghezza complessiva di 300 metri che attraversa la Valnerina nei pressi della cascata delle Marmore, con la campata principale di circa 170 metri; 4 svincoli con la viabilità ordinaria e la bretella di collegamento alle Acciaierie di Terni con origine allo svincolo di Terni Est. Verrà, inoltre, realizzato anche un ulteriore ponte di grande luce che consentirà di attraversare il Fiume Velino. La sezione stradale è composta da due corsie, una per senso di marcia, per una larghezza complessiva di 10,50 metri.

DELIBERE CIPE

131/2003
55/2011
37/2013
DATI STORICI

2000
Il progetto preliminare, redatto dall’ANAS Umbria, viene approvato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della regione Umbria.

2001
L’opera è inserita nella delibera CIPE n. 121. A tale data disponeva di un progetto preliminare e di una disponibilità finanziaria pari a 21,17 Meuro.

2002
L’opera è inserita nell’Intesa Generale Quadro tra MIT e Regione Umbria.

2003
Il progetto definitivo viene presentato dall’ANAS al MIT ed alle altre amministrazioni coinvolte.Il MIT indice la conferenza dei servizi sul progetto definitivo.Il CIPE, con delibera n. 131, prende atto che la sovrintendenza dei beni archeologici dell’Umbria, la Regione Umbria, la Provincia di Terni e i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole e che l’opera è dotata di VIA regionale e di finanziamento e approva quindi, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo. Approva, altresì, il programma della risoluzione delle interferenze predisposto dal MIT che costituisce parte integrante della delibera. Il soggetto aggiudicatore viene individuato nell’ANAS Spa.

2004
L’ANAS pubblica il bando di gara relativo all’opera.

2005
L’opera viene aggiudicata ad un costo di 170,08 Meuro.

2006
Il 27 marzo l’ANAS comunica che il CdA ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, nel tratto compreso tra Terni e il confine Regionale, per un costo complessivo pari a 213,719 Meuro e che potranno, quindi, essere avviati i cantieri. Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori è di 987 giorni.L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2008
L’intervento è riportato nel Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” redatto dal MIT. Il 1 agosto viene sottoscritto il 2° Atto aggiuntivo alla Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Umbria. Con tale atto le parti decidono, tra l’altro, di ribadire l’inserimento, tra gli interventi della legge n. 443/2001, della “realizzazione dei collegamenti di Terni con Rieti e Civitavecchia, in via di esecuzione con finanziamenti ANAS, da completare nei tratti laziali verso Rieti e Civitavecchia. Tale ultimo collegamento è inserito anche nel Patto di Territorio per Terni siglato da Governo e Regione Umbria nell’agosto 2005”.

2009
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS. Nel DPEF 2010-2013 l’intervento “Terni-Rieti strada: tratta Rieti -confine regionale” è inserito con un costo di 216,1 Meuro, una disponibilità da altre fonti statali di 234,7 Meuro, e uno stato dell’arte “finanziati in corso”.

2010
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Terni-Rieti (Strada)", articolata in due stralci (A e B), è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.
Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.
Il 4 dicembre l’ANAS comunica che ha completato lo scavo della galleria dello “Svincolo Valnerina”, nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova “Terni-Rieti”. I lavori, iniziati alla fine del 2006, hanno raggiunto un avanzamento complessivo superiore al 75%. I tempi per il completamento dell’opera sono legati all’andamento delle procedure di approvazione del progetto di modifica dell’ultimo tratto che prevede l’attraversamento del fiume Velino, per il quale è stata avviata la Conferenza dei servizi”.

2011 Aprile

Il 22 febbraio viene convocata la CdS relativa alla Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1961 del 03/06/2010 Direttrice Civitavecchia – Orte –Terni – Rieti – Tratto Terni (Loc. San Carlo) – Confine Regionale.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l’opera "Terni-Rieti (Strada)", articolata in due stralci (A e B), è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011” ; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”. Inoltre lo stralcio A è riportato nella tabella “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori”.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta un avanzamento dei lavori del 73,5%.


2011 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 55 del 3 agosto, prende atto che il progetto definitivo, approvato con delibera n. 131/2003 è stato oggetto di 3 perizie di variante approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore e che il progetto della 4° variante, rilevante sotto l’aspetto localizzativo, è stato sottoposto all’iter autorizzativo, ottenendo il parere favorevole delle Amministrazioni interessate. Il CIPE approva quindi la 4° variante al progetto definitivo e ridefinisce in 209,9 Meuro, al netto di IVA, il valore dell’intero tracciato dell’opera. La copertura residua del costo della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti – tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale, per un importo di 23,4 Meuro, è posta a carico del contratto di programma ANAS 2011, approvato dal CIPE nella stessa seduta.
Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l’opera,articolata in due stralci, è riportata nelle stesse tabelle di aprile.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 dicembre 2011, risulta un avanzamento dei lavori del 77,9%.


2012 Marzo

Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2012, risulta un avanzamento dei lavori dell'80% e la loro ultimazione è programmata per aprile 2013.


2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.
L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS; Documento uno "due diligence".
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, si rileva un avanzamento dell'85% e la data di ultimazione, vincolata al finanziamento delle opere di FASE 3, viene posticipata a dicembre 2013.


2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.
Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.


2013 Giugno

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale.


2013 Ottobre

Il CIPE, con delibera n. 37 del 19 luglio 2013, approva, con prescrizioni, il progetto definitivo della variante relativa allo svincolo di Piediluco e al collegamento alla S.P. 675. Il costo complessivo dell’intero tratto Terni (località S. Carlo) - confine regionale resta confermato in 209,9 Meuro al netto di IVA. Eventuali economie dovranno essere utilizzate per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e di restauro richieste dal MIBAC. L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, si rileva un avanzamento dei lavori dell'82%. 
In data 10 dicembre 2013 ANAS Spa comunica l’apertura al traffico di un nuovo tratto di 4,7 km lungo la direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, compreso tra lo svincolo “Valnerina” e l`intersezione con la strada statale 79 (dal km 3,272 al km 7,968), compreso il ponte delle Marmore. Gli ultimi 2 km verranno aperti al traffico entro settembre 2014.


2014 Giugno

Il 10 dicembre 2013 ANAS Spa apre al traffico il nuovo tratto, lungo la direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tra lo svincolo “Valnerina” e l’intersezione con la strada statale 79 (dal km 3,272 al km 7,968), compreso il ponte delle Marmore.
L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabella A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.
Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.


2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.
L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell’arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche (stralci A e B); Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.


2016 Marzo

Il CIPE, con delibera n. 63 del 6 agosto 2015, esprime parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra il MIT e Anas SpA relativo all’anno 2015 e al Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. L’opera “Direttrice Terni-Rieti - Lavori di realizzazione del tratto Terni (loc. San Carlo)-confine regionale” è riportata nell’allegato A” CdP 2015 – Maggiori esigenze per lavori in corso”, con un importo totale dell’intervento di 209,938 Meuro e risorse necessarie per 3 Meuro.


2016 Dicembre

Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2016, risulta che i lavori procedono con ritardo, dopo essere stati unilateralmente sospesi, nel periodo novembre 2015-settembre 2016, a causa di difficoltà di carattere societario dell’appaltatore. La loro ultimazione viene posticipata al 28 febbraio 2017.


2018 Maggio

Il CIPE, con delibera n. 65 del 7 agosto 2017, approva lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas SpA. Nell’allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, è riportato l’intervento “SS 79 - Compl.to Terni (località S.Carlo) - Conf. Reg. Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti”, identificato dal codice PG11, nella sezione A.1, contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 1, comma 870, della Legge di Stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti.
Con decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588, è approvato il Contratto di Programma 2016–2020 tra il MIT e l’ANAS SpA, sottoscritto in data 21 dicembre 2017, che recepisce le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 di approvazione dello schema di contratto, che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere del NARS n. 3 del 4 agosto 2017.
Dalla rilevazione dell’ANAC sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche e prioritarie, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2018, risulta risolto il contratto a maggio 2017 ed è in corso di redazione il progetto per il riappalto.


COSTO PRESUNTO

Costo al 21 dicembre 2001 118,785 Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004 234,741 Fonte: Delibera CIPE 131/2003
Previsione di costo al 30 aprile 2005 234,741 Fonte: Delibera CIPE 131/2003
Costo al 6 aprile 2006 234,741 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007 234,741 Fonte: Delibera CIPE 131/2003
Costo al 30 giugno 2008 234,740 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009 222,024 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010 216,100 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011 216,100 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011 216,100 Fonte: DEF 2011
Costo al 30 giugno 2011 216,100 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011 216,100 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Costo a giugno 2012 205,580 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012 205,580 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo a dicembre 2012 205,580 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013 205,580 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013 205,580 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo ad agosto 2014 205,580 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014 205,580 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014 205,580 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 marzo 2016 209,938 Fonte: CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019
Previsione di costo al 31 dicembre 2016 209,938 Fonte: CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019
Previsione di costo al 31 maggio 2017 209,938 Fonte: CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019
Previsione di costo al 31 maggio 2018 212,687 Fonte: CdP Anas 2016-2020
QUADRO FINANZIARIO

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:  
Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 21,175 - Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011 216,100 - Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011 216,100 - Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012 212,680 - Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012 212,680 - Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013 212,680 - Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014 212,680 - Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014 212,680 - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Risorse disponibili al 31 maggio 2018: 212,687  
ANAS Spa 209,687 - Fonte: CdP Anas 2016-2020
ANAS SpA - CdP 2015 3,000 - Fonte: CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019

Fabbisogno residuo al 31 maggio 2018: 0  

Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Il soggetto aggiudicatario della progettazioni preliminare è: DEMACO Srl - Ing. Roberto Franchin. Altre informazioni non sono al momento disponobili.

DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione preliminareEsterno 96.000.000,00   11/11/200011/11/2000
Progettazione definitivaInterno 167.000.000,00   19/09/200319/09/2003
Progettazione esecutivaEsterno 170.076.500,00  UNITER Consorzio Stabile a r.l.27/09/200527/09/2005


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Altro
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:  
Progettazione: 120 giorni
Lavori: 987 giorni
Data bando: 30/03/2004
CIG/CUI: 235270271A
Data aggiudicazione: 27/01/2005
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: UNITER CONSORZIO STABILE a r.l.
Codice fiscale: 04074130875
Data stipula contratto: 05/05/2005
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 164.385.500,00
Importo oneri per la sicurezza: 5.691.000,00
Importo complessivo a base di gara: 170.076.500,00
Importo di aggiudicazione (2): 127.969.062,20
Somme a disposizione: 30.335.961,80
Importo totale: 158.305.024,00
% Ribasso di aggiudicazione: 26,10
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori: 31/10/2006
Data effettiva inizio lavori: 31/10/2006
Stato avanzamento (importo): 174.310.793,86
Stato avanzamento (percentuale): 97,50
Data presunta fine lavori: 28/02/2017
Data effettiva fine lavori: 28/02/2017
Data presunta fine lavori x varianti: 21/09/2013
Tempi realizzazione: In ritardo
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Con Delibera del CIPE del 03/08/2011 e pubblicata in G.U. n° 201 del 28/12/2011 è stata approvata la variante di tracciato per il superamento dell'interferenza con il fiume Velino. Con delibera del CIPE del 19/07/2013 e pubblicata in G.U. n.254 del 29/10/2013 è stato approvato il progetto riguardante lo svincolo di Piediluco stralciato dalla precedente Delibera. Tale ultima delibera sarà recepita dall PVT in corso di redazione, che comporta un aumento di spesa. In data 10/12/2013 è stato aperto al traffico un ultimo lotto funzionale di 5 km circa per complessivi 8.5 km su 10.3 km totali (80%). I lavori, dopo essere stati unilateralmente sospesi dal Novembre 2015 a causa di difficoltà di carattere societario dell'Appaltatore, in Amministrazione Giudiziaria, dal mese di Settembre sono ripresi e la loro ultimazione può essere ad oggi prevista entro il 2017. Aggiornamento al 19 giugno 2018: lavori rescissi nel maggio 2017. In corso redazione progetto di riappalto.

Contenzioso
Totale riserve definite: 49
Importo complessivo riserve definite: 46.030.410,16
Totale riserve da definire: 38
Importo complessivo riserve da definire: 67.708.748,05
Note: In data 14/06/2011 è stato sottoscritto il verbale di accordo bonario.

Sospensione lavori
Numero totale: 5
Giorni di sospensione totali: 160
Note:

Varianti
Numero totale: 4
Giorni proroga totali: 1370
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 171.246.769,98
Importo oneri sicurezza: 10.034.980,06
Somme a disposizione: 24.298.672,66
Totale: 205.580.422,70
Note: Nell'importo dei lavori sono compresi anche €3.448.920,94 per oneri di progettazione. Nei giorni di proroga sono comprese le sospensioni, le PVT e quanto stabilito in sede di accordo ex art 240 D.Lgs. 163/06. Nelle Sad non è compresa l'iva. E' in corso di redazione la PVT n.5 che comporta un aumento di spesa per recepire le prescrizioni del CIPE fornite con delibera n. 37/2013 pubblicata in GU 29/10/2013.
NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Intesa Generale Quadro tra MIT e Regione Umbria del 24 ottobre 2002
Piano Straordinario ANAS Spa 2003 del 6 novembre 2003
Delibera CIPE 131/2003 del 19 dicembre 2003
Bando di gara ANAS Spa del mese di marzo 2004
Avviso di aggiudicazione ANAS Spa del mese di febbraio 2005
2° Atto aggiuntivo all'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Umbria del 1° agosto 2008
Delibera CIPE 55/2011 del 3 agosto 2011
Delibera CIPE 37/2013 del 19 luglio 2013
Comunicato stampa ANAS Spa del 10 dicembre 2013
CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019 del 23 giugno 2015
Delibera CIPE 63/2015 del 6 agosto 2015
Delibera CIPE 65/2017 del 7 agosto 2017
Decreto interministeriale MIT-MEF n. 588 del 27 dicembre 2017
Siti internet ufficiali

http://www.stradeanas.it
Stralcio A
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:




AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome:
Codice fiscale:
Data stipula contratto:
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1):
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo di aggiudicazione (2):
Somme a disposizione:
Importo totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data effettiva inizio lavori:
Stato avanzamento (importo):
Stato avanzamento (percentuale):
Data presunta fine lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori x varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2012
Previsione al 31/12/2011 2013
Previsione al 30/06/2012 2013
Previsione al 30/09/2012 2013
Previsione al 30/06/2013 2013
Previsione al 31/10/2013
Previsione al 30/06/2014
Previsione al 31/12/2014
Previsione al 31/03/2016 2016
Previsione al 31/12/2016
Previsione al 31/05/2018
Stralcio B
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:




AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome:
Codice fiscale:
Data stipula contratto:
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1):
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo di aggiudicazione (2):
Somme a disposizione:
Importo totale:
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data effettiva inizio lavori:
Stato avanzamento (importo):
Stato avanzamento (percentuale):
Data presunta fine lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori x varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2012
Previsione al 31/12/2011 2013
Previsione al 30/06/2012 2013
Previsione al 30/09/2012 2013
Previsione al 30/06/2013 2013
Previsione al 31/10/2013
Previsione al 30/06/2014
Previsione al 31/12/2014
Previsione al 31/03/2016
Previsione al 31/12/2016
Previsione al 31/05/2018


Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti. Proseguendo la navigazione o cliccando su OK acconsenti al loro uso.