logo Camera
SILOS
Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

 Formato pdf  

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA
Autostrada Messina - Palermo: completamento

SCHEDA N. 54
Costo
Quadro finanziario
CUP
Tipologia opera

Rete stradale
Localizzazione
9° Allegato Settembre 2011: Si
Soggetto titolare

Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Stato di attuazione

Lavori conclusi
Ultimazione lavori

2009
Classificazione intervento

Classificazione: CIPE Legge Obiettivo
Descrizione

Il completamento dell’autostrada Messina-Palermo A20 viene realizzato per lotti nel periodo 1994-2006. I lavori complementari ancora da realizzare riguardano i caselli autostradali ed i fabbricati di stazione, inclusi i relativi impianti di esazione pedaggio, parte degli impianti elettrici e la segnaletica stradale, opere che non incidono sulla fruibilità dell’asse principale.

DELIBERE CIPE

68/2003
108/2004
DATI STORICI

2000
Viene stipulata una nuova convenzione di concessione il 21 novembre 2000 tra l’ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane, partecipato in misura maggioritaria dalla Regione Siciliana e subentrato nella titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

2001
Con decreto interministeriale del 28 maggio viene approvata la nuova convenzione di concessione.
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell’ambito del “Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa”, tra i “Sistemi stradali ed autostradali.

2002
La legge n.289 (finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell’economia, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire con apposite delibere CIPE, da adottare sulla base di specifici criteri. E’ prevista la possibilità di una diversa allocazione delle risorse.

2003
La delibera CIPE n. 16, nel ripartire la dotazione aggiuntiva di 7.975 Meuro, accantona un importo di 850 Meuro, per il triennio 2003-2005, da ripartire successivamente in relazione all’efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato.
La delibera CIPE n. 23 rialloca i fondi FAS.
Il MIT richiede il finanziamento di 50 Meuro per il completamento del collegamento autostradale Messina-Palermo, da porre a carico delle risorse per le aree sotto utilizzate.
La delibera CIPE n.68 assegna ulteriori 50 Meuro per il completamento dell’autostrada Messina-Palermo posti a carico dell’accantonamento di 785 Meuro per il triennio 2003-2005, di cui alla delibera n.23.
L’intervento è compreso nell’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Siciliana del 14 ottobre.
L’ANAS, con nota del 3 novembre, invia una relazione nella quale, tra l’altro richiede una più attenta valutazione di alcune voci di spesa.
La legge n.350 rifinanzia il FAS e dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sotto utilizzate possa essere effettuata anche per accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all’andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un’anticipazione della stessa e a tale scopo stabilisce di dare priorità nel 2004, tra l’altro, agli interventi nel settore dei trasporti.

2004
Il MIT trasmette la relazione istruttoria relativa ai lavori di complemento dell’ ”autostrada Messina - Palermo“, proponendo il finanziamento della seconda ed ultima tranche a carico del FAS.
Con la delibera n. 19 Il CIPE ripartisce le risorse per le aree sotto utilizzate recate dalla legge n. 350/2003, riservando 1.130 Meuro all’accelerazione del PIS.
Il CIPE, con la delibera n.21, finalizza i 1.130 Meuro previsti dalla delibera n.19, al finanziamento degli interventi inclusi nell’allegato, secondo l’ordine di graduatoria, nella quale l’Asse autostradale Messina-Palermo figura al 2°posto. Le Delibere di assegnazione indicheranno il termine massimo per l’aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l’intervento si intende definanziato, e tempi e modalità di erogazioni. Viene istituito il Comitato tecnico per l’accelerazione che riferirà trimestralmente alla struttura tecnica di missione del MIT.
La Regione Siciliana, con nota del 15 ottobre, trasmette la dichiarazione del Commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane dalla quale risulta che il completamento dell’autostrada Messina-Palermo, anche per quanto concerne i lotti compresi tra Caronia e Castelbuono, è incluso nel piano economico finanziario allegato alla citata convenzione di concessione stipulata il 21 novembre 2000 con l’ANAS.
Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il Consorzio per le autostrade siciliane è il soggetto aggiudicatore, che tutti i lavori sono stati appaltati mediante pubblico incanto e che l’ultimazione dei lavori secondari è prevista entro il 2005.
Nella convenzione di concessione vengono disciplinati i finanziamenti pubblici sino allora accordati dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea (Fondi comunitari, Fondi ANAS, Fondi Aree Depresse, APQ ex Delibera n.36/2002, Regione, per un totale di 897,1 Meuro). Nel 2003 il Consorzio per le autostrade siciliane chiede finanziamenti integrativi, valutati in 135,6 Meuro, e l’ANAS, che esercita funzioni di alta sorveglianza nei confronti del Consorzio, conferma tale esigenza. Il costo dell’opera è quantificato in 1.032,7 Meuro e, con l’assegnazione di 50 Meuro disposta dalla delibera n.68/2003, l’importo necessario per completare l’opera ammonta a 85,6 Meuro. Le tariffe applicabili non consentono la copertura dei costi residuali di investimento, tenendo conto della necessità di avviare un programma di manutenzione della parte costruita nel 1960 non appena entrerà in esercizio l’intera arteria. Per la realizzazione dei lavori di completamento dell’autostrada Messina-Palermo viene quindi assegnato al Consorzio per le autostrade siciliane un contributo di 85,6 Meuro a valere sulle disponibilità FAS, di cui 35 Meuro sulle disponibilità relative al 2004, da erogare a richiesta del soggetto aggiudicatore e 50,6 Meuro, sulle disponibilità relative al 2005, da erogare per l’80% a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l’avvenuta utilizzazione dell’80% della quota precedente e delle altre fonti disponibili. Il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l’avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino ad allora erogato, nonché l’ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell’opera.

2006
L’opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2008
L’intervento non è compreso nel Rapporto “Infrastrutture Prioritarie” redatto dal MIT ma è incluso nel DPEF 2009-2013.

2009
L’opera compare nella delibera n. 10 sullo stato di attuazione del PIS.

2010
Nell’Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l’opera "Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010”; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010”.
Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l’opera " Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: “1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011” ; “3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2”; “5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)”; “6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori”.
Dalla rilevazione dell’AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011,i lavori risultano completati su tutti lotti.


2011 Dicembre

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l’opera è riportata nelle stesse tabelle di aprile. E' inoltre presente nella tabella "6: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Rendicontazione fondi FAS Accelerazione e Infrastrutture”.


2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5, quadro riepilogativo degli interventi del PIS.
L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS.


2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.
Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.


2013 Giugno

L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.


2013 Ottobre

La Regione Siciliana, con DGR n. 284 del 7 agosto 2013, approva la bozza della Nuova Intesa Generale Quadro (2a fase) di cui alla legge n. 443/2001.
L'opera è riportata nell’XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS)  - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.


2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-2 Corridoio Helsinki La Valletta; A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.
Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.


2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.
L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell’arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.


COSTO PRESUNTO

Costo al 21 dicembre 2001 N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004 N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005 1.032,680 Fonte: Delibera CIPE 108/2004
Costo al 6 aprile 2006 N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007 1.032,680 Fonte: Delibera CIPE 108/2004
Costo al 30 giugno 2008 N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009 1.032,680 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2010 1.032,680 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011 1.032,680 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011 1.032,680 Fonte: DEF 2011
Costo al 30 giugno 2011 1.032,680 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011 1.032,680 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Costo a giugno 2012 1.018,100 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012 1.018,100 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo a dicembre 2012 1.018,100 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013 1.018,100 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013 1.018,100 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo ad agosto 2014 1.018,100 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014 1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014 1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 marzo 2016 1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2016 1.018,100 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
QUADRO FINANZIARIO

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:  
Risorse disponibili al 21 dicembre 2001 N.D. - Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011 1.032,680 - Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011 1.032,680 - Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012 1.055,440 - Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012 1.055,440 - Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013 1.055,440 - Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014 1.055,440 - Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014 1.055,440 - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Risorse disponibili al 31 dicembre 2016: 1.055,440  
Fondi Pubblici 1.055,440 - Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Fondi residui al 31 dicembre 2016: -37,340  

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n.531 del 12 agosto 1982
Convenzione di concessione tra l’ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane del 21 novembre 2000
Decreto Interministeriale n.702 del 28 maggio 2001
Foglio n.392 – reg. 4 Corte dei Conti del 13 luglio 2001
APQ ex Delibera n.36/2002 del 2002
Delibera CIPE 16/2003 del 9 maggio 2003
Delibera CIPE 23/2003 del 25 luglio 2003
Delibera CIPE 68/2003 del 1° agosto 2003
Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 ottobre 2003
Delibera CIPE 19/2004 del 29 settembre 2004
Delibera CIPE 21/2004 del 29 settembre 2004
Delibera CIPE 108/2004 del 20 dicembre 2004
Delibera Regione Siciliana n. 284 del 7 agosto 2013
Siti internet ufficiali

Lotto 23 ter I stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese da parte della società per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione definitivaEsterno 23.903.174,66  TECHNITAL S P A01/10/199326/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 910 giorni
Data bando: 05/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 23/01/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Società Consortile arl Piano Bandiera
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 26/01/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 21.469.279,71
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 21.469.279,71
Importo di aggiudicazione (2): 12.671.991,87
Somme a disposizione: 1.128.891,99
Importo totale: 13.800.883,86
% Ribasso di aggiudicazione: 58,00
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 14/02/1995
Data effettiva inizio lavori: 14/02/1995
Stato avanzamento (importo): 12.968.304,69
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 31/08/1997
Data effettiva fine lavori: 31/08/1997
Data presunta fine lavori x varianti: 31/08/1997
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/01/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/06/1999
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1997
Previsione al 31/12/2011 1997
Previsione al 30/06/2012 1997
Previsione al 30/09/2012 1997
Previsione al 30/06/2013 1997
Previsione al 31/10/2013 1997
Previsione al 30/06/2014 1997
Previsione al 31/12/2014 1997
Previsione al 31/03/2016 1997
Previsione al 31/12/2016 1997
Lotto 23 ter II stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento della progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 24.080.256,72  sociatà technital SpA01/10/199326/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 15/06/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 21/09/1994
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Edilstrade
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 20/01/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 24.080.256,72
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.080.256,72
Importo di aggiudicazione (2): 13.543.252,77
Somme a disposizione: 1.733.234,26
Importo totale: 15.276.487,03
% Ribasso di aggiudicazione: 43,73
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 06/02/1995
Data effettiva inizio lavori: 06/02/1995
Stato avanzamento (importo): 10.757.292,79
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 25/01/1997
Data effettiva fine lavori: 28/03/1997
Data presunta fine lavori x varianti: 25/01/1997
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 20/04/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/05/2000
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1997
Previsione al 31/12/2011 1997
Previsione al 30/06/2012 1997
Previsione al 30/09/2012 1997
Previsione al 30/06/2013 1997
Previsione al 31/10/2013 1997
Previsione al 30/06/2014 1997
Previsione al 31/12/2014 1997
Previsione al 31/03/2016 1997
Previsione al 31/12/2016 1997
Lotto 24
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Covenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita un'aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze di progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 26.849.916,99  Technital SpA01/10/199326/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 400 giorni
Data bando: 05/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 23/01/1995
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Fondedile costruzioni srl
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 22/02/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 26.849.916,99
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 26.849.916,99
Importo di aggiudicazione (2): 17.038.180,15
Somme a disposizione: 1.936.733,21
Importo totale: 18.974.913,36
% Ribasso di aggiudicazione: 36,54
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 01/03/1995
Data effettiva inizio lavori: 01/03/1995
Stato avanzamento (importo): 11.190.442,79
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 07/12/1998
Data effettiva fine lavori: 07/12/1998
Data presunta fine lavori x varianti: 07/12/1998
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/10/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/04/2000
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1998
Previsione al 31/12/2011 1998
Previsione al 30/06/2012 1998
Previsione al 30/09/2012 1998
Previsione al 30/06/2013 1998
Previsione al 31/10/2013 1998
Previsione al 30/06/2014 1998
Previsione al 31/12/2014 1998
Previsione al 31/03/2016 1998
Previsione al 31/12/2016 1998
Lotto 24 compl.
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo loro dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 16.553.476,53  Società technital SpA04/01/199901/03/2000


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 480 giorni
Data bando: 03/01/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/03/2000
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Pontello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 21/09/2000
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 14.942.539,14
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 14.942.539,14
Importo di aggiudicazione (2): 11.492.233,01
Somme a disposizione: 1.363.037,01
Importo totale: 12.855.270,02
% Ribasso di aggiudicazione: 23,08
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/04/2000
Data effettiva inizio lavori: 27/04/2000
Stato avanzamento (importo): 11.810.231,77
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 01/08/2003
Data effettiva fine lavori: 01/08/2003
Data presunta fine lavori x varianti: 01/08/2003
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 04/09/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 28/09/2006
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 2.112.000,00
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per l'importo complessivo di € 5.909.817,96 di cui definiti € 2.112.000,00

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2003
Previsione al 31/12/2011 2003
Previsione al 30/06/2012 2003
Previsione al 30/09/2012 2003
Previsione al 30/06/2013 2003
Previsione al 31/10/2013 2003
Previsione al 30/06/2014 2003
Previsione al 31/12/2014 2003
Previsione al 31/03/2016 2003
Previsione al 31/12/2016 2003
Lotto 24 bis
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 39.149.174,36  società technital spa01/10/199326/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 720 giorni
Data bando: 04/01/1995
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/03/1995
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Itinera
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 20/04/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 39.149.174,36
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 39.149.174,36
Importo di aggiudicazione (2): 20.684.725,72
Somme a disposizione: 3.798.175,03
Importo totale: 24.482.900,75
% Ribasso di aggiudicazione: 47,16
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 03/05/1995
Data effettiva inizio lavori: 03/05/1995
Stato avanzamento (importo): 21.578.614,61
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 21/04/1997
Data effettiva fine lavori: 28/10/1997
Data presunta fine lavori x varianti: 28/10/1997
Tempi realizzazione: In ritardo - per varianti in corso d'opera
Data collaudo statico: 15/06/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo: 29/11/1999
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 77
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 21.581.016,42
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.798.175,03
Totale: 25.379.191,45
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1997
Previsione al 31/12/2011 1997
Previsione al 30/06/2012 1997
Previsione al 30/09/2012 1997
Previsione al 30/06/2013 1997
Previsione al 31/10/2013 1997
Previsione al 30/06/2014 1997
Previsione al 31/12/2014 1997
Previsione al 31/03/2016 1997
Previsione al 31/12/2016 1997
Lotto 24 ter
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 45.149.701,84  società technital SpA01/10/199326/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 890 giorni
Data bando: 10/12/1994
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 03/01/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Callisto Pontello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 29/03/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 45.149.701,84
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 45.149.701,84
Importo di aggiudicazione (2): 23.921.152,71
Somme a disposizione: 5.180.581,15
Importo totale: 29.101.733,86
% Ribasso di aggiudicazione: 47,02
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/04/1995
Data effettiva inizio lavori: 27/04/1995
Stato avanzamento (importo): 25.697.732,55
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 15/04/1997
Data effettiva fine lavori: 13/08/1997
Data presunta fine lavori x varianti: 13/08/1997
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 06/07/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/06/1999
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 25.699.956,81
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 5.180.581,15
Totale: 30.880.537,96
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1997
Previsione al 31/12/2011 1997
Previsione al 30/06/2012 1997
Previsione al 30/09/2012 1997
Previsione al 30/06/2013 1997
Previsione al 31/10/2013 1997
Previsione al 30/06/2014 1997
Previsione al 31/12/2014 1997
Previsione al 31/03/2016 1997
Previsione al 31/12/2016 1997
Lotto 24 quater
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle comtenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 16.044.752,46  società technital SpA05/01/199515/01/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 781 giorni
Data bando: 10/02/1995
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 10/05/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Callisto Pontello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 18/07/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 16.044.752,46
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 16.044.752,46
Importo di aggiudicazione (2): 9.038.478,51
Somme a disposizione: 3.286.640,75
Importo totale: 12.325.119,26
% Ribasso di aggiudicazione: 43,67
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 27/03/1997
Data effettiva inizio lavori: 27/03/1997
Stato avanzamento (importo): 9.838.980,43
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 16/03/1999
Data effettiva fine lavori: 15/04/1999
Data presunta fine lavori x varianti: 15/04/1999
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/11/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo: 11/07/2000
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 61
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 10.224.424,78
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.286.640,75
Totale: 13.511.065,53
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1999
Previsione al 31/12/2011 1999
Previsione al 30/06/2012 1999
Previsione al 30/09/2012 1999
Previsione al 30/06/2013 1999
Previsione al 31/10/2013 1999
Previsione al 30/06/2014 1999
Previsione al 31/12/2014 1999
Previsione al 31/03/2016 1999
Previsione al 31/12/2016 1999
Lotto 25 I stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori galla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 27.138.146,31  società technital SpA01/09/199302/01/1994


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 892 giorni
Data bando: 03/04/1995
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/06/1995
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: CCC Edilter
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 12/10/1995
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 27.138.146,31
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 27.138.146,31
Importo di aggiudicazione (2): 13.420.605,30
Somme a disposizione: 1.320.546,50
Importo totale: 14.741.151,80
% Ribasso di aggiudicazione: 50,55
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 23/11/1995
Data effettiva inizio lavori: 11/11/1997
Stato avanzamento (importo): 13.038.712,37
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 25/04/1999
Data effettiva fine lavori: 26/05/2000
Data presunta fine lavori x varianti: 26/05/2000
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 17/07/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 04/12/2001
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 172
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 13.387.836,50
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 1.320.546,50
Totale: 14.708.383,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2000
Previsione al 31/12/2011 2000
Previsione al 30/06/2012 2000
Previsione al 30/09/2012 2000
Previsione al 30/06/2013 2000
Previsione al 31/10/2013 2000
Previsione al 30/06/2014 2000
Previsione al 31/12/2014 2000
Previsione al 31/03/2016 2000
Previsione al 31/12/2016 2000
Lotto 25 II stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 24.469.103,96  sociatà technital SpA05/01/199515/01/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 720 giorni
Data bando: 10/01/1996
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/06/1996
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: cariboni
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 20/02/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 24.469.103,96
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.469.103,96
Importo di aggiudicazione (2): 14.632.524,17
Somme a disposizione: 1.271.001,15
Importo totale: 15.903.525,32
% Ribasso di aggiudicazione: 40,20
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/03/1997
Data effettiva inizio lavori: 26/03/1997
Stato avanzamento (importo): 14.624.565,47
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 15/03/1999
Data effettiva fine lavori: 30/11/2000
Data presunta fine lavori x varianti: 09/01/2000
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/12/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 07/06/2001
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2000
Previsione al 31/12/2011 2000
Previsione al 30/06/2012 2000
Previsione al 30/09/2012 2000
Previsione al 30/06/2013 2000
Previsione al 31/10/2013 2000
Previsione al 30/06/2014 2000
Previsione al 31/12/2014 2000
Previsione al 31/03/2016 2000
Previsione al 31/12/2016 2000
Lotto 25 bis
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzuione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione definitivaEsterno 41.383.384,9341.383.384,93 TECHNITAL S P A05/01/199510/03/1995


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 10/12/1996
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/01/1997
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: INC GENERAL CONTRACTOR
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 17/02/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 41.383.384,93
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.383.384,93
Importo di aggiudicazione (2): 24.465.857,17
Somme a disposizione: 5.130.187,12
Importo totale: 29.596.044,29
% Ribasso di aggiudicazione: 40,88
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 25/03/1997
Data effettiva inizio lavori: 25/03/1997
Stato avanzamento (importo): 29.815.309,09
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 24/03/1999
Data effettiva fine lavori: 28/04/2002
Data presunta fine lavori x varianti: 27/02/2002
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 15/05/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/10/2007
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 3.245.922,10
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.857.379,00 di cui definite € 3.245.922,10

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2002
Previsione al 31/12/2011 2002
Previsione al 30/06/2012 2002
Previsione al 30/09/2012 2002
Previsione al 30/06/2013 2002
Previsione al 31/10/2013 2002
Previsione al 30/06/2014 2002
Previsione al 31/12/2014 2002
Previsione al 31/03/2016 2002
Previsione al 31/12/2016 2002
Lotto 26
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla Società Technital di Verana giusta convenzione del 27.01.1966, integrativa dell'1.02.1969 e novativa del 20/09/1983 mell'ambito della predetta convenzione è stabilità una aliquota pecentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze resa per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 42.535.793,33  sociatà technital SpA15/09/199410/04/1995


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 15/05/1996
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 08/08/1996
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: INC General Contractor
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 17/02/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 42.535.793,33
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 42.535.793,33
Importo di aggiudicazione (2): 27.286.711,42
Somme a disposizione: 4.183.046,80
Importo totale: 31.469.758,22
% Ribasso di aggiudicazione: 35,85
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 24/03/1997
Data effettiva inizio lavori: 24/03/1997
Stato avanzamento (importo): 31.000.564,16
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 23/03/1999
Data effettiva fine lavori: 30/04/2003
Data presunta fine lavori x varianti: 23/03/1999
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/04/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo: 16/06/2006
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 5.815.684,85
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 32.939.313,14 di cui definite € 5.815.684,85

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 31.139.771,52
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 4.183.046,80
Totale: 35.322.818,32
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2003
Previsione al 31/12/2011 2003
Previsione al 30/06/2012 2003
Previsione al 30/09/2012 2003
Previsione al 30/06/2013 2003
Previsione al 31/10/2013 2003
Previsione al 30/06/2014 2003
Previsione al 31/12/2014 2003
Previsione al 31/03/2016 2003
Previsione al 31/12/2016 2003
Lotto 26 bis
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983:Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicatta all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competnze rese per progettazione e direzione lavori.


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 41.052.106,05  società technital SpA15/09/199410/04/1995


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 05/04/1997
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/05/1997
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Tecnofin
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 23/07/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 41.052.106,05
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.052.106,05
Importo di aggiudicazione (2): 28.367.005,28
Somme a disposizione: 8.613.397,88
Importo totale: 36.980.403,16
% Ribasso di aggiudicazione: 30,90
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 03/07/1997
Data effettiva inizio lavori: 03/07/1997
Stato avanzamento (importo): 34.171.006,23
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 03/07/2000
Data effettiva fine lavori: 03/07/2000
Data presunta fine lavori x varianti: 03/07/2000
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/09/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 31/01/2001
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2000
Previsione al 31/12/2011 2000
Previsione al 30/06/2012 2000
Previsione al 30/09/2012 2000
Previsione al 30/06/2013 2000
Previsione al 31/10/2013 2000
Previsione al 30/06/2014 2000
Previsione al 31/12/2014 2000
Previsione al 31/03/2016 2000
Previsione al 31/12/2016 2000
Lotto 26 bis completamento
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Progettazione e direzione lavori affidata alla Società TECHNITAL di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa 2del 20.09.1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione definitivaEsterno 38.669.095,1638.669.095,16 TECHNITAL S P A30/10/199830/01/1999
Progettazione esecutivaEsterno 42.663.363,25  società Technital30/09/199831/05/1999


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 540 giorni
Data bando: 02/02/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 04/04/2000
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Ricciardello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 07/09/2000
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 38.669.095,16
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 38.669.095,16
Importo di aggiudicazione (2): 30.947.323,00
Somme a disposizione: 3.610.091,00
Importo totale: 34.557.414,00
% Ribasso di aggiudicazione: 19,97
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/06/2000
Data effettiva inizio lavori: 26/06/2000
Stato avanzamento (importo): 34.171.006,23
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 17/12/2001
Data effettiva fine lavori: 13/07/2005
Data presunta fine lavori x varianti: 13/07/2005
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/09/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo: 05/02/2008
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 12.646.872,20
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 85.610.299,00 di cui definite € 12.646.872,20

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 34.318.206,66
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.610.091,00
Totale: 37.928.297,66
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2005
Previsione al 31/12/2011 2005
Previsione al 30/06/2012 2005
Previsione al 30/09/2012 2005
Previsione al 30/06/2013 2005
Previsione al 31/10/2013 2005
Previsione al 30/06/2014 2005
Previsione al 31/12/2014 2005
Previsione al 31/03/2016 2005
Previsione al 31/12/2016 2005
Lotto 27 I stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 24.562.806,69  società technital SpA31/07/199405/01/1995


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 05/04/1997
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/05/1997
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Tecnofin
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 19/07/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 24.562.806,69
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.562.806,69
Importo di aggiudicazione (2): 17.316.778,72
Somme a disposizione: 6.315.657,45
Importo totale: 23.632.436,17
% Ribasso di aggiudicazione: 29,50
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: Il contratto è stato rescisso in data 4/3/1999
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 03/07/1997
Data effettiva inizio lavori: 03/07/1997
Stato avanzamento (importo): 5.340.183,82
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 02/07/1999
Data effettiva fine lavori: 02/07/1999
Data presunta fine lavori x varianti: 02/07/1999
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/07/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo: 09/01/2001
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 1999
Previsione al 31/12/2011 1999
Previsione al 30/06/2012 1999
Previsione al 30/09/2012 1999
Previsione al 30/06/2013 1999
Previsione al 31/10/2013 1999
Previsione al 30/06/2014 1999
Previsione al 31/12/2014 1999
Previsione al 31/03/2016 1999
Previsione al 31/12/2016 1999
Lotto 27 I stralcio completamento
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 13.918.621,93  sociatà technital SpA30/09/199804/01/1999


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 540 giorni
Data bando: 02/02/2000
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 06/04/2000
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Ricciardello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 27/07/2000
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 13.918.621,93
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 13.918.621,93
Importo di aggiudicazione (2): 10.735.256,58
Somme a disposizione: 1.276.142,24
Importo totale: 12.011.398,82
% Ribasso di aggiudicazione: 22,87
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/06/2000
Data effettiva inizio lavori: 26/06/2000
Stato avanzamento (importo): 11.943.040,98
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 17/12/2001
Data effettiva fine lavori: 19/11/2004
Data presunta fine lavori x varianti: 31/01/2003
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 02/02/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo: 12/04/2007
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 4.459.546,15
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 42.463.746,83 di cui definite € 4.459.546,15

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 12.117.085,59
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 1.276.142,24
Totale: 13.393.227,83
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2004
Previsione al 31/12/2011 2004
Previsione al 30/06/2012 2004
Previsione al 30/09/2012 2004
Previsione al 30/06/2013 2004
Previsione al 31/10/2013 2004
Previsione al 30/06/2014 2004
Previsione al 31/12/2014 2004
Previsione al 31/03/2016 2004
Previsione al 31/12/2016 2004
Lotto 27 II stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 35.186.365,58  società technital SpA31/07/199405/01/1995


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 20/12/1996
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/03/1997
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Pontello
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 17/04/1997
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 35.186.365,58
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 35.186.365,58
Importo di aggiudicazione (2): 20.334.200,67
Somme a disposizione: 6.190.330,30
Importo totale: 26.524.530,97
% Ribasso di aggiudicazione: 42,21
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 07/08/1997
Data effettiva inizio lavori: 07/08/1997
Stato avanzamento (importo): 35.905.001,45
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 06/08/1999
Data effettiva fine lavori: 15/05/2002
Data presunta fine lavori x varianti: 30/06/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/06/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011
Note: Il ritardo nella chiusura del collaudo definitivo è dovuto alle dimissioni di un componente la commissione di collaudo e l'ANAS ha confermato i rimanenti componenti la commissione per la chiusura del collaudo che si prevede entro il 30/12/2011

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 1.523.547,86
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo complessivo di € 21.506.966,32 di cui definite € 1.523.547,86

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 21.309.552,80
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 6.190.330,30
Totale: 27.499.883,10
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2002
Previsione al 31/12/2011 2002
Previsione al 30/06/2012 2002
Previsione al 30/09/2012 2002
Previsione al 30/06/2013 2002
Previsione al 31/10/2013 2002
Previsione al 30/06/2014 2002
Previsione al 31/12/2014 2002
Previsione al 31/03/2016 2002
Previsione al 31/12/2016 2002
Lotto 27 bis I stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 41.506.888,50  società technital SpA05/01/199515/01/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 30/06/1998
CIG/CUI: 4246858A14
Data aggiudicazione: 15/09/1998
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome: Bonatti
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 08/05/1999
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 41.506.888,50
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.506.888,50
Importo di aggiudicazione (2): 29.656.671,94
Somme a disposizione: 5.738.020,66
Importo totale: 35.394.692,60
% Ribasso di aggiudicazione: 28,55
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 26/11/1998
Data effettiva inizio lavori: 26/11/1998
Stato avanzamento (importo): 32.816.691,92
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 13/05/2001
Data effettiva fine lavori: 13/05/2003
Data presunta fine lavori x varianti: 09/11/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/09/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011
Note: La chiusura delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo è subordinata alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nel tratto tra i torrenti Bordonaro e Santa Marina il cui progetto è in istruttoria presso l'ANAS di Roma

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite:
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2003
Previsione al 31/12/2011 2003
Previsione al 30/06/2012 2003
Previsione al 30/09/2012 2003
Previsione al 30/06/2013 2003
Previsione al 31/10/2013 2003
Previsione al 30/06/2014 2003
Previsione al 31/12/2014 2003
Previsione al 31/03/2016 2003
Previsione al 31/12/2016 2003
Lotto 27 bis II stralcio
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983.Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 17.129.029,77  società technital SpA30/09/199602/02/1997


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 730 giorni
Data bando: 15/03/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 15/06/1998
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: IRA
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 01/06/2000
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 17.129.029,77
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 17.129.029,77
Importo di aggiudicazione (2): 13.198.127,65
Somme a disposizione: 3.122.262,69
Importo totale: 16.320.390,34
% Ribasso di aggiudicazione: 23,58
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 29/10/1999
Data effettiva inizio lavori: 29/10/1999
Stato avanzamento (importo): 12.812.611,57
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 17/10/2001
Data effettiva fine lavori: 31/10/2002
Data presunta fine lavori x varianti: 31/10/2002
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo: 10/05/2007
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 2.009.000,00
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha iscritto riserve per un importo di € 9.190.000,00 di cui definite € 2.009.000,00

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 12.812.873,25
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.122.262,69
Totale: 15.935.135,94
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2002
Previsione al 31/12/2011 2002
Previsione al 30/06/2012 2002
Previsione al 30/09/2012 2002
Previsione al 30/06/2013 2002
Previsione al 31/10/2013 2002
Previsione al 30/06/2014 2002
Previsione al 31/12/2014 2002
Previsione al 31/03/2016 2002
Previsione al 31/12/2016 2002
Lotto 27 ter
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital dui Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabuilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 41.774.807,68  società technital SpA05/01/199610/11/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 1260 giorni
Data bando: 10/09/1997
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 10/03/1998
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: INC General Contractor
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 04/07/1998
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 41.774.807,68
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 41.774.807,68
Importo di aggiudicazione (2): 31.924.308,03
Somme a disposizione: 5.705.026,29
Importo totale: 37.629.334,32
% Ribasso di aggiudicazione: 23,58
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 06/05/1998
Data effettiva inizio lavori: 06/05/1998
Stato avanzamento (importo): 37.024.764,67
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 21/10/2000
Data effettiva fine lavori: 29/09/2002
Data presunta fine lavori x varianti: 18/07/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 30/06/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo: 14/12/2005
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 4.852.640,53
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 32.610.311,60 di cui definite € 4.852.640,53

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 2
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 37.044.968,54
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 5.705.026,29
Totale: 42.749.994,83
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2002
Previsione al 31/12/2011 2002
Previsione al 30/06/2012 2002
Previsione al 30/09/2012 2002
Previsione al 30/06/2013 2002
Previsione al 31/10/2013 2002
Previsione al 30/06/2014 2002
Previsione al 31/12/2014 2002
Previsione al 31/03/2016 2002
Previsione al 31/12/2016 2002
Lotto 28
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno 35.836.381,17  sociatà technital SpA05/01/199515/01/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 900 giorni
Data bando: 10/01/1998
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 30/03/1998
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Asfalti Sintex
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 23/07/1998
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 35.836.381,17
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 35.836.381,17
Importo di aggiudicazione (2): 23.114.465,86
Somme a disposizione: 3.627.349,42
Importo totale: 26.741.815,28
% Ribasso di aggiudicazione: 35,50
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 06/05/1998
Data effettiva inizio lavori: 06/05/1998
Stato avanzamento (importo): 21.868.389,42
Stato avanzamento (percentuale): 100,00
Data presunta fine lavori: 21/10/2000
Data effettiva fine lavori: 13/12/2002
Data presunta fine lavori x varianti: 19/04/2001
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico: 20/06/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo: 11/10/2007
Note:

Contenzioso
Totale riserve definite:
Importo complessivo riserve definite: 3.829.829,65
Totale riserve da definire:
Importo complessivo riserve da definire:
Note: l'impresa ha inserito riserve per un importo complessivo di € 25.967.299,11 di cui definite € 3.829.829,65

Sospensione lavori
Numero totale:
Giorni di sospensione totali:
Note:

Varianti
Numero totale: 1
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo: 22.330.226,82
Importo oneri sicurezza: 0,00
Somme a disposizione: 3.627.349,42
Totale: 25.957.576,24
Note:
Ultimazione lavori

Previsione al 30/04/2011 2002
Previsione al 31/12/2011 2002
Previsione al 30/06/2012 2002
Previsione al 30/09/2012 2002
Previsione al 30/06/2013 2002
Previsione al 31/10/2013 2002
Previsione al 30/06/2014 2002
Previsione al 31/12/2014 2002
Previsione al 31/03/2016 2002
Previsione al 31/12/2016 2002
Lotto 28 bis
Stato di attuazione a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE
Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazoione e direzione lavori


DescrizioneCIPEServizioCosto Prog. InternoImporto Lavori ProgettoImp. GaraImp. Agg.Agg. NomeData InizioData Fine
Progettazione esecutivaEsterno    sociatà technital SpA04/09/199515/06/1996


AFFIDAMENTO LAVORI
Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:
Lavori: 965 giorni
Data bando: 30/09/1997
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 29/01/1998
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome: Cariboni
Codice fiscale:
Data stipula contratto: 27/07/1998
Quadro economico:  
Importo a base di gara (1): 24.901.051,09
Importo oneri per la sicurezza: 0,00
Importo complessivo a base di gara: 24.901.051,09
Importo di aggiudicazione (2): 16.115.960,27
Somme a disposizione: 3.852.463,13
Importo totale: 19.968.423,40
% Ribasso di aggiudicazione: 35,28
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:
1) Importo dei lavori, esclusi oneri per la sicurezza, ed eventualmente della progettazione e di altri servizi o forniture
2) Importo dei lavori e degli oneri della sicurezza ed eventualmente della progettazione e di altri servizi e forniture


ESECUZIONE LAVORI
Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori: 06/05/1998
Data effettiva inizio lavori: 06/05/1998
Stato avanzamento (importo): 15.8